Снижение требований о выплате неустойки в несколько раз

В марте 2020 года Арбитражный суд города Москвы принял Решение по делу А40-326077/2019, в котором юристы ЮБ «Альтернатива» защищали интересы подрядчика, с которого Министерство обороны Российской Федерации требовало взыскать 8 311 964 рублей неустойки за нарушение контракта, заключенного в рамках Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наш доверитель, подрядчик, допустил просрочку исполнения своих обязательств, и нашей задачей было максимальное снижение размера неустойки. Для этого нами были проработаны и представлены суду два направления защиты:

1. так как неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства, её размер является чрезмерно высоким, удовлетворение иска может повлечь получение истцом необоснованной выгоды, составляет 1/3 от цены всего контракта, рассчитана по правилам Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. N 1063 с повышающими коэффициентами и т.д. необходимо применить ст. 333 Гражданского кодекса РФ и снизить размер неустойки;
2. просрочка исполнения контракта наступила в том числе по вине Минобороны, а согласно ст. 404 Гражданского кодекса РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника; в рамках этой позиции нами был доказан ряд фактов, в том числе: несвоевременная передача подрядчику материалов для выполнения работ, длительное согласование технической документации,невыполнение встречных требований, ошибки при оформлении передаточных документов, предъявление дополнительных требований к подрядчику и т.п.

В результате предпринятых нами действий суд снизил размер неустойки и признал обоснованной и справедливой сумму, подлежащей взыскания с нашего доверителя, равной 1 833 353 рублей.

Юридическое бюро Альтернатива - Судебные споры по 44-ФЗ (Сопровождение любых споров в Арбитражном суде по государственному контракту)